логотип
Юридическая компания

Строительные споры между заказчиком и подрядчиком

Взыскание неустойки по муниципальному контракту на строительство жилья. Арбитраж договор подряда.

Арбитражный суд Архангельской области

Номер дела в суде: 

А05-7019/2013 (arbitr.ru)

Основание:

Договор подряда на строительство жилья.

Результат (Взыскано):

  • Нивелирован основной иск контрагента;
  • Неустойка: 16 992 рублей.

Итого:

Встречным иском разрушили позицию контрагента и не позволили взыскать с нашего клиента неустойку.

Проблема:

Между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации муниципального района «Заполярный район» НАО и нашим клиентом были заключены муниципальные контракты на строительство жилья. Сроки по строительству были нарушены нашим клиентом. Заказчик подал иск в арбитражный суд о взыскании неустойки за нарушение сроков строительства по договору подряда. Клиент обратился к нам за юридической помощью.

Решение:

Наши специалисты стали изучать все документы. Юристы сделали вывод, что нарушение сроков по договору подряда на строительство жилья вызвано объективными причинами. Заказчик задержал финансирование строительства, ввиду этого, у клиента возникли трудности с оплатой работ субподрядчикам. Все это привело к переносу сроков. Пересмотрев варианты, мы нашли выход из этой ситуации. На заказчика был подан встречный иск о взыскании неустойки в арбитражный суд. Таким образом мы нивелировали его требования по оплате неустойки. Решением суда требования заказчика и нашего клиента были удовлетворены в равных суммах. Как итог: никто никому ничего не должен.

Хотите также?
Звоните по телефону:
Консультация за наш счет

Записаться на консультацию

ДРУГИЕ ДЕЛА

Ведение процедуры банкротства

Признание сделки должника недействительной в Арбитражном суде города Москвы. Арбитражный суд города Москвы Номер дела в суде: А40-202849/2017 (arbitr.ru) Основание: Договор займа должника сумму 97 733 000

Читать »

Корпоративные споры

Помощь при выходе из общества и в Арбитражном суде города Москвы. Арбитражный суд города Москвы Номер дела в суде: А40-218103/2015 (arbitr.ru) Основание: Решение учредителя Результат:

Читать »

СПАСИБО

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!